Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeines
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen zwischen Güler elektrotechnische Installationsarbeiten und ihren Auftraggebern im Rahmen elektrotechnischer Installationsarbeiten.
1.2 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Auftraggebers werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt wurde.
Vertragsabschluss 2.1 Die Angebote von Güler elektrotechnische Installationsarbeiten sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung oder Beginn der Arbeiten durch uns zustande.
2.2 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.
Leistungen und Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
3.1 Güler erbringt elektrotechnische Installationsarbeiten gemäß dem vertraglich vereinbarten Leistungsumfang.
3.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, Güler elektrotechnische Installationsarbeiten rechtzeitig alle notwendigen Informationen, Pläne und Genehmigungen zur Verfügung zu stellen und die baulichen Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten zu schaffen.
3.3 Verzögerungen, die durch fehlende Mitwirkung des Auftraggebers entstehen, gehen zu dessen Lasten.
Preise und Zahlungsbedingungen
4.1 Die vereinbarten Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben.
4.2 Zahlungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug fällig, sofern nichts anderes vereinbart ist.
4.3 Gerät der Auftraggeber in Zahlungsverzug, ist Güler elektrotechnische Installationsarbeiten berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu verlangen.
Leistungszeit und Verzögerungen
5.1 Die Ausführungsfrist beginnt erst, wenn alle technischen und vertraglichen Details geklärt sind und der Auftraggeber alle notwendigen Mitwirkungspflichten erfüllt hat.
5.2 Liefer- und Ausführungsfristen verlängern sich angemessen bei höherer Gewalt und bei unvorhersehbaren, von Güler elektrotechnische Installationsarbeiten nicht zu vertretenden Umständen.
Abnahme
6.1 Nach Fertigstellung der Arbeiten erfolgt eine gemeinsame Abnahme durch den Auftraggeber und uns
6.2 Erfolgt die Abnahme trotz Fertigstellung nicht innerhalb einer angemessenen Frist aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, gilt die Abnahme als erfolgt.
Gewährleistung
7.1 Güler elektrotechnische Installationsarbeiten leistet Gewähr für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten gemäß den gesetzlichen Vorschriften.
7.2 Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen nach Abnahme, schriftlich anzuzeigen.
7.3 Bei berechtigten Mängelanzeigen erfolgt nach Wahl von Güler elektrotechnische Installationsarbeiten Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
Haftung
8.1 Güler elektrotechnische Installationsarbeiten haftet für Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet Güler elektrotechnische Installationsarbeiten nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), jedoch beschränkt auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden.
8.2 Die Haftung für entgangenen Gewinn, Produktionsausfall oder sonstige Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
Eigentumsvorbehalt
9.1 Gelieferte Waren und Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Güler elektrotechnische Installationsarbeiten.
Datenschutz
10.1 Güler elektrotechnische Installationsarbeiten erhebt, speichert und verarbeitet personenbezogene Daten des Auftraggebers ausschließlich zur Abwicklung des Vertrages und unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.
Schlussbestimmungen
11.1 Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
11.2 Gerichtsstand ist der Sitz von Güler elektrotechnische Installationsarbeiten. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.